6號線拙政園蘇博站地下空間升級改造項目（EPC）
工程總承包招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目6號線拙政園蘇博站地下空間升級改造項目（EPC）已由 蘇州市數(shù)據(jù)局以蘇數(shù)據(jù)備【****】**號批準(zhǔn)建設(shè)，項目業(yè)主為蘇州軌道交通資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，建設(shè)資金來自自籌，項目出資比例為**0%。項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進行公開招標(biāo)，特邀請有興趣的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1.1建設(shè)地點：蘇州市姑蘇區(qū)6號線拙政園蘇博站地下空間。
2.1.2建設(shè)規(guī)模：6號線拙政園蘇博站地下空間升級改造面積約****㎡，其中食堂改造經(jīng)營區(qū)面積約**0㎡，公區(qū)約**5㎡；配套商業(yè)區(qū)域改造面積約**8㎡。（注：以上面積僅為預(yù)估，最終以實際面積為準(zhǔn)。）
2.1.3合同估算價：****萬元
2.1.4工期要求：
總工期要求：**日歷天
設(shè)計開工日期：****年9月**日（具體開工時間以發(fā)包人開工令為準(zhǔn)）
施工開工日期：****年**月**日（具體開工時間以發(fā)包人開工令為準(zhǔn)）
工程竣工日期：****年** 月**日。
除上述總工期外，發(fā)包人還要求以下節(jié)點工期：詳見第六章 第二篇專用技術(shù)要求
（以上開工時間及改造實施范圍均為暫定，業(yè)主可根據(jù)項目運營開發(fā)等情況進行調(diào)整，承包商須服從業(yè)主的調(diào)整，同時不影響其他服務(wù)的合同價格。）
2.1.5 其他:/
2.2招標(biāo)范圍：本工程設(shè)計、工程施工、設(shè)備購置并安裝調(diào)試直至竣工驗收合格及保修期內(nèi)的保修、移交、備案等相關(guān)資料的辦理等，具體范圍詳見發(fā)包人要求。
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1申請人應(yīng)具備【工程設(shè)計綜合甲級】或【（建筑行業(yè)）行業(yè)資質(zhì)乙級及以上】或【建筑行業(yè)（建筑工程）專業(yè)資質(zhì)乙級及以上】或【（建筑裝飾工程設(shè)計專項資質(zhì)甲級）以及（消防設(shè)施工程設(shè)計專項乙級及以上）】設(shè)計資質(zhì)，同時具備【建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)二級及以上】以及【建筑機電安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)二級及以上】以及【消防設(shè)施工程專業(yè)承包資質(zhì)二級及以上】施工資質(zhì)，并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的工程總承包能力。
3.2投標(biāo)人擬派總承包項目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)具有[一級注冊建造師同時具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)]）或[國家一級注冊建筑師]或[國家注冊監(jiān)理工程師]，且必須滿足下列條件：
（1）總承包項目經(jīng)理不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)。
（2）總承包項目經(jīng)理不得同時在兩個或者兩個以上工程項目上任職。
（3）總承包項目經(jīng)理無行賄犯罪行為記錄；或有行賄犯罪行為記錄，但自記錄之日起已超過5年的。
3.3 投標(biāo)人及擬派總承包項目經(jīng)理應(yīng)具備其他要求：
3.1.1工程總承包項目經(jīng)理以工程總承包項目經(jīng)理身份承擔(dān)過以下類似工程（1），或以項目負(fù)責(zé)人身份承擔(dān)過以下項目類似工程（2）或（3）：
3.1.2投標(biāo)人承擔(dān)過以下類似工程（1）、（2）、（3）業(yè)績之一，如為聯(lián)合體投標(biāo)，類似工程（1）、（2）以牽頭方業(yè)績?yōu)闇?zhǔn)：
類似工程認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：
（1）工程總承包業(yè)績：****年1月1日至今（以竣工驗收報告時間為準(zhǔn)）承擔(dān)過單項合同金額**0萬元及以上的裝修工程總承包（epc）業(yè)績；
（2）工程施工業(yè)績：****年1月1日至今（以竣工驗收報告時間為準(zhǔn)）承擔(dān)過單項合同金額**0萬元及以上的裝修工程；
（3）工程設(shè)計業(yè)績：****年1月1日至今（以合同簽訂時間為準(zhǔn)）承擔(dān)過設(shè)計合同總投資金額**0萬元及以上的裝修工程設(shè)計；
注：（1）、（2）項業(yè)績需提供以下證明材料：中標(biāo)通知書(如有）、工程總承包合同或施工合同、竣工驗收報告的原件掃描件，如上述材料無法體現(xiàn)相關(guān)信息的，可提供業(yè)主證明加以佐證。
（3）項業(yè)績需提供以下證明材料：中標(biāo)通知書(如有）、設(shè)計合同的原件掃描件，如上述材料無法體現(xiàn)相關(guān)信息的，可提供業(yè)主證明加以佐證。
□3.3.2自年月日以來，投標(biāo)人和擬派總承包項目經(jīng)理沒有因串通投標(biāo)、弄虛作假、以他人名義投標(biāo)、騙取中標(biāo)、轉(zhuǎn)包、違法分包等違法行為受到建設(shè)等有關(guān)部門行政處罰的；
□3.3.3自年月日以來，投標(biāo)人沒有無正當(dāng)理由放棄中標(biāo)資格（不含總承包項目經(jīng)理多投多中后放棄）、不與招標(biāo)人訂立合同、拒不提供履約擔(dān)保情形的；
□3.3.4自年月日以來，投標(biāo)人沒有因拖欠工人工資被招標(biāo)項目所在地省、市、縣（市、區(qū)）建設(shè)行政主管部門通報批評的；
□3.3.5自年月日以來，投標(biāo)人或者擬派總承包項目經(jīng)理在招標(biāo)人之前的工程中沒有履約評價不合格的，履約評價不合格的名單如下：
3.4投標(biāo)人不得有招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第1.4.3項規(guī)定的情形。
3.5 本次招標(biāo) □不接受聯(lián)合體投標(biāo)；
R接受聯(lián)合體投標(biāo)。
采用聯(lián)合體投標(biāo)的，應(yīng)滿足招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第1.4.2項的規(guī)定。
聯(lián)合體投標(biāo)的應(yīng)滿足下列要求：：①若為聯(lián)合體投標(biāo)，須附聯(lián)合體協(xié)議，并明確約定各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任，且在規(guī)定端口上傳聯(lián)合體協(xié)議書原件掃描件；②聯(lián)合體組成方不得超過3家單位，應(yīng)由設(shè)計單位和施工單位組成，聯(lián)合體牽頭方須為具備建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)二級及以上的施工單位；③擬派的工程總承包項目經(jīng)理須為牽頭方單位在職人員；④聯(lián)合體的各成員不得再以自己名義單獨參加本次投標(biāo)，也不得參加另外的聯(lián)合體參加本次投標(biāo)，如有違反將取消該聯(lián)合體及聯(lián)合體各成員的投標(biāo)資格。
3. 6其他要求：
（1）申請人或聯(lián)合體投標(biāo)的施工總承包企業(yè)須具備安全生產(chǎn)條件，并取得安全生產(chǎn)許可證(相關(guān)規(guī)定不作要求的除外)；
（2）本項目除工程總承包項目經(jīng)理外還須設(shè)置設(shè)計負(fù)責(zé)人和施工負(fù)責(zé)人，擬派的工程總承包項目經(jīng)理可以兼任施工負(fù)責(zé)人。設(shè)計負(fù)責(zé)人須具有國家一級注冊建筑師或高級工程師及以上職稱；施工負(fù)責(zé)人須具有一級注冊建造師和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)，且無在建工程。
（3）投標(biāo)申請人具有獨立訂立合同的能力；
（4）本項目執(zhí)行《關(guān)于在公共資源交易領(lǐng)域的招標(biāo)投標(biāo)活動中建立對失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒機制的實施意見》（蘇信用辦[****]**號）。投標(biāo)人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”（www.creditchina.gov.cn）網(wǎng)站查詢結(jié)果（嚴(yán)重失信主體名單）為準(zhǔn)；
（5）根據(jù)省、市清欠辦被限制市場準(zhǔn)入和通報批評的企業(yè)及人員名單的通知，在全省限制市場準(zhǔn)入的單位和人員未經(jīng)解禁不得參加本項目投標(biāo)，建筑施工企業(yè)不得與限制準(zhǔn)入的勞務(wù)企業(yè)開展勞務(wù)合作。
（6）本項目執(zhí)行市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于公布最新季度的蘇州市建筑業(yè)企業(yè)投標(biāo)行為考核結(jié)果的通知。
（7）本工程執(zhí)行“蘇建招辦〔****〕2號文”，投標(biāo)人在投標(biāo)文件遞交截止時間當(dāng)日，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)（本次招標(biāo)中需要的企業(yè)資質(zhì)）動態(tài)監(jiān)管結(jié)果均不處于不合格狀態(tài)。
（9）本項目執(zhí)行《市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于貫徹《江蘇省招標(biāo)投標(biāo)條例》的通知》（蘇住建建〔****〕8號）的規(guī)定。
（**）投標(biāo)人近3年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內(nèi)有行賄不良行為且被記錄（以行賄人或受賄人的法院判決書認(rèn)定，按首次公告發(fā)布之日推算，時間以判決書落款時間為準(zhǔn)；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[****]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的；法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過3年（以行賄人或受賄人的法院判決書認(rèn)定，時間以判決書落款時間為準(zhǔn)；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認(rèn)定中達到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[****]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，招標(biāo)人將拒絕其投標(biāo)或取消其中標(biāo)資格。
（**）施工負(fù)責(zé)人是非變更后無在建工程，或施工負(fù)責(zé)人是變更后無在建工程（必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月），或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了施工負(fù)責(zé)人解鎖手續(xù)，或施工負(fù)責(zé)人有在建工程，但該在建工程與本次招標(biāo)的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在施工負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。
（**）同一投標(biāo)單位(含聯(lián)合體各方)可同時參加6號線拙政園蘇博站地下空間升級改造項目（EPC）、6號線拙政園蘇博站地下空間升級改造項目（EPC）的投標(biāo)，但只能中標(biāo)其中一個項目。
1、如兩個項目均由評標(biāo)委員會直接推薦中標(biāo)候選人，某一投標(biāo)人(含聯(lián)合體各方)在兩個項目中均排名第一，則優(yōu)先推薦其為6號線拙政園蘇博站地下空間升級改造項目（EPC）的第一中標(biāo)候選人，并不再推薦其為另一項目中標(biāo)候選人，另一項目由其后續(xù)單位按排名次序遞補；
2、如某項目由評標(biāo)委員會直接推薦中標(biāo)候選人，另一項目采用評定分離，則該項目第一中標(biāo)候選人，不再推薦為另一項目的不排序的中標(biāo)候選人；
3、如兩個項目均采用評定分離，則優(yōu)先定標(biāo)6號線拙政園蘇博站地下空間升級改造項目（EPC）中標(biāo)人，且該中標(biāo)人將不再作為另一項目定標(biāo)票決時可選擇的投票對象，但該單位仍參與另一項目定標(biāo)環(huán)節(jié)。
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1招標(biāo)文件獲取時間為： ****年8月8日**時**分至****年8月**日**時**分；
4.2招標(biāo)文件獲取方式：投標(biāo)人使用CA數(shù)字證書登錄“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺”獲??；
本招標(biāo)公告及招標(biāo)文件中“電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺”選用：蘇州市公共資源交易平臺。
企業(yè)注冊問題、注冊后完善信息問題、登錄問題、CA相關(guān)問題等參見《常見問題及解答匯總》http://szzyjy.fwzx.suzhou.gov.cn/Front/infodetail/?infoid=6f**c**f-7d**-****-a**4-e8eb9a4b**eb&categoryNum=******）
5. 投標(biāo)截止時間
5.1 投標(biāo)截止時間為：****年9月8日9時**分。
5.2逾期送達的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不予受理。
6. 資格審查
本次招標(biāo)采用資格后審方式進行資格審查，資格評審標(biāo)準(zhǔn)詳見招標(biāo)文件第三章。
7. 評標(biāo)方法
本次招標(biāo)的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法詳見招標(biāo)文件第三章。
本項目采用評定分離，由評標(biāo)委員會推薦N名不排序的中標(biāo)候選人進入定標(biāo)程序（有效投標(biāo)不超過3家時，不再采用評定“評定分離”確定中標(biāo)人，由評標(biāo)委員會根據(jù)綜合得分排名推薦中標(biāo)候選人；有效投標(biāo)為4～6家時，推薦3名不排序的中標(biāo)候選人；有效投標(biāo)大于6家時，推薦5名不排序的中標(biāo)候選人），最終由招標(biāo)人采用票決法確定擬定中標(biāo)人。
8. 發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告在蘇州市公共資源交易網(wǎng)“http://**8.4.**.**2:****/”、蘇州軌道交通網(wǎng)“http://www.sz-mtr.com”（發(fā)布公告的媒介名稱）上發(fā)布。
9 .聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人：蘇州軌道交通資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
地址：蘇州市干將西路**8號
郵編：******
聯(lián)系人：黃工
電話：****-********
傳真：/
電子郵箱： helifan@mtr-sz.com
招標(biāo)代理機構(gòu)：蘇州軌道交通科技產(chǎn)業(yè)有限公司
地 址：蘇州市干將西路**8號
郵 編：******
聯(lián) 系 人：成方佩
電 話：****-********-****
傳 真： /
電子郵箱：zhaobiaobu@sz-mtr.com
